Неустойка за «недоделанную» детскую площадку в столице Камчатки

13.05.2021 17:49:52 (GMT+12)

Неустойка за «недоделанную» детскую площадку в столице Камчатки
МКУ «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа» обратилось в Арбитражный суд Камчатского края с иском к ООО «ВВВ» о взыскании неустойки за нарушение обязательств по муниципальному контракту от 20 мая 2020 года в размере 1 740 655 руб.

Из материалов дела следует, что в мае 2020 года МКУ «Служба благоустройства» (заказчик) и ООО «ВВВ» (подрядчик) заключили муниципальный контракт сроком до 1 сентября 2020 года на выполнение работ по устройству сквера с детской площадкой по ул. Звездная, 12 в Петропавловске-Камчатском. Цена контракта составила 27 739 530 руб.

Как следует из пояснений истца, подрядчик не выполнил принятые на себя обязательства по качественному и полному выполнению работ в сроки, предусмотренные контрактом.

Так, по состоянию на 13 октября 2020 года не были выполнены следующие работы, указанные в контракте: установка элементов благоустройства, устройство бетонного покрытия дорожек, укладка тротуарной плитки, устройство переходов на дорожках, подпорной стены, установка освещения, ограждения, проведение озеленения, установка клумб.

7 сентября 2020 года «Служба благоустройства» обратилась к ответчику с требованием завершить работы до 17 сентября и предупредила о своем праве на односторонний отказ от договора.

Уведомлением от 20 ноября 2020 года истец сообщил ответчику о принятии решения об одностороннем отказе от договора, а в декабре направил ООО «ВВВ» претензионное письмо с предложением добровольно уплатить неустойку за ненадлежащее исполнение обязательств.

Общество не оплатило заявленную сумму, что послужило основанием для обращения с иском в арбитражный суд.

Суд установил, что предусмотренные контрактом работы выполнялись с нарушением срока, выявленные заказчиком нарушения своевременно не устранялись и, как следствие, работы по контракту не были исполнены на дату принятия решения об одностороннем отказе заказчика от договора. Таким образом, суд признал требования истца о взыскании неустойки правомерными.

Суд удовлетворил иск, взыскав с ответчика 1 740 655 руб. неустойки, состоящей из 1 386 976 руб. штрафа и 353 679 руб. пеней.

Решение суда не вступило в законную силу.

Об этом сообщила пресс-служба Арбитражного суда Камчатского края

Делитесь новостями Камчатки
в социальных сетях: